Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Thiessen Baugeschäft GmbH

§ 1 Geltungsbereich

  1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge über Bauleistungen, Renovierungen und sonstige Dienstleistungen zwischen der Thiessen Baugeschäft GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“).
  2. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

  1. Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
  2. Der Vertrag kommt durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch den Beginn der Ausführung der Leistung zustande.
  3. Grundlage für Umfang und Ausführung der Leistungen ist das jeweilige Angebot bzw. das Leistungsverzeichnis.

§ 3 Ausführung und Termine

  1. Ausführungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart wurden.
  2. Verzögert sich die Aufnahme, Fortführung oder der Abschluss der Arbeiten aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat (z. B. fehlende Baufreiheit, fehlende Genehmigungen), so werden die vereinbarten Fristen entsprechend verlängert.
  3. Witterungsbedingungen, die eine qualitätsgerechte Ausführung der Arbeiten verhindern (z. B. Frost, Dauerregen), unterbrechen die Ausführungszeit für deren Dauer.

§ 4 Vergütung und Zahlungsbedingungen

  1. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nicht explizit ausgewiesen ist.
  2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Abschlagszahlungen nach Baufortschritt für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu verlangen.
  3. Rechnungen sind innerhalb von 10 Werktagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

§ 5 Abnahme

  1. Die Abnahme der Leistungen erfolgt nach Fertigstellung durch ein gemeinsames Protokoll.
  2. Nimmt der Auftraggeber die Leistung trotz Fertigstellung und Aufforderung nicht ab, gilt die Leistung nach Ablauf von 12 Werktagen nach der Aufforderung als abgenommen.
  3. Die Nutzung der Leistung durch den Auftraggeber (z. B. Einzug, Beginn der Nachfolgewerke) gilt ebenfalls als Abnahme.

§ 6 Gewährleistung und Mängelhaftung

  1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen nach dem BGB (in der Regel 5 Jahre bei Bauwerken), sofern nicht die VOB/B ausdrücklich in den Vertrag einbezogen wurde.
  2. Offensichtliche Mängel müssen vom Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Abnahme, schriftlich gerügt werden.
  3. Bei berechtigten Mängeln hat der Auftragnehmer das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels).

§ 7 Haftung

  1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.
  2. Für einfache Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien und Baustoffe bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem Bauvertrag Eigentum der Thiessen Baugeschäft GmbH, soweit sie noch nicht fest mit dem Grund und Boden oder dem Gebäude verbunden sind.

§ 9 Widerrufsrecht für Verbraucher

Sofern der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde (z. B. beim Kunden vor Ort), steht Privatverbrauchern ein gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Eine entsprechende Widerrufsbelehrung wird dem Auftraggeber gesondert ausgehändigt.

§ 10 Schlussbestimmungen

  1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
  2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Kaufleute ist der Sitz der Thiessen Baugeschäft GmbH.
  3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.